Retard dû aux intempéries : le documenter pour le faire valoir
Trois jours de pluie battante, une semaine de gel, un coup de vent qui immobilise la grue : les intempéries font partie du chantier. Ce qui fait la différence, le jour où l'on discute du délai, c'est la trace qu'on en a gardée. Voici comment la constituer simplement, au fil des jours.
L'essentiel
- Documentez le jour même : un souvenir ne prouve rien, une note datée si.
- Reliez toujours la météo aux travaux réellement empêchés.
- Complétez vos notes par les relevés officiels des jours concernés.
- Informez les parties sans attendre, et vérifiez ce que prévoit votre contrat.
Pourquoi documenter au jour le jour
Un retard dû aux intempéries se discute rarement sur le moment. Il revient sur la table des semaines plus tard, quand le planning se tend. À ce stade, « il a beaucoup plu en mars » ne convainc personne.
En pratique, c'est à celui qui demande un report de montrer que le temps l'a réellement empêché de travailler. Il lui faut pour cela des éléments datés, précis et cohérents entre eux.
Ce qu'il faut consigner
| Élément | Exemple |
|---|---|
| Date et plage horaire | Mardi 10 mars, de 7 h à 12 h |
| Conditions constatées | Pluie continue, sol détrempé, 4 °C |
| Travaux concernés | Bétonnage de la dalle du niveau 1 |
| Effet sur le chantier | Bétonnage reporté, équipe affectée aux travaux intérieurs |
| Décision et auteur | Report décidé par la direction des travaux à 7 h 30 |
| Preuves | Photos 1 à 3, relevés de la station météo la plus proche |
Relier la météo aux travaux
Toute intempérie ne justifie pas un arrêt. Une pluie fine n'empêche pas les travaux intérieurs, mais elle peut interdire un bétonnage, une étanchéité ou une peinture de façade. Le lien entre la météo et le travail empêché est le cœur de votre dossier : notez-le chaque fois, en une phrase.
Notez aussi ce qui a pu être fait malgré tout. Un dossier qui montre qu'on a réorganisé le travail est bien plus crédible qu'une simple liste de jours perdus.
La météo du PV et les relevés officiels
Un procès-verbal qui indique la météo du jour est un bon point de départ : il date les conditions et les porte à la connaissance de tous les participants. Il ne décrit toutefois que le jour de la séance.
Pour une demande de report, complétez-le par les relevés officiels de chaque jour concerné. MétéoSuisse met à disposition les mesures de son réseau de stations : choisissez la plus proche du chantier et conservez les relevés avec vos procès-verbaux.
VerboApp insère automatiquement la température, le ciel et les précipitations dans l'en-tête de chaque procès-verbal, à partir de l'adresse du chantier et de la date. Visite après visite, la météo du chantier se documente toute seule, et reste modifiable à la main si le ciel vous contredit.
Informer sans attendre
Dès qu'un arrêt se prolonge ou menace une échéance, signalez-le par écrit à la partie concernée, en plus de la mention au procès-verbal. Rappelez les jours touchés, les travaux empêchés et les mesures prises.
Les délais et la forme de cet avis dépendent de votre contrat. Relisez-le dès le début du chantier : c'est là que se trouvent les règles qui s'appliqueront le jour venu.
Exemple de mention au procès-verbal
Point 14.2 — Intempéries. Les 10 et 11 mars, pluie continue et sol détrempé. Le bétonnage de la dalle du niveau 1, prévu le 10 mars, est reporté au 13 mars sur décision de la direction des travaux. L'équipe du maçon a été affectée aux travaux intérieurs. Photos 1 à 3. Relevés de la station météo la plus proche en annexe.
La météo de chaque PV, automatiquement.
Température, ciel et précipitations s'insèrent seuls dans chaque procès-verbal. La formule LITE est gratuite, sans carte bancaire.
Essayer VerboApp gratuitementQuestions fréquentes
Non. Ce qui compte, ce sont les conditions qui ont réellement empêché les travaux prévus, et ce que prévoit votre contrat. D'où l'importance de noter, chaque fois, quel travail a été empêché et pourquoi.
Auprès de MétéoSuisse, qui met à disposition les mesures de son réseau de stations. Choisissez la station la plus proche du chantier et conservez les relevés des jours concernés avec vos procès-verbaux.
Elle date les conditions du jour de séance et les porte à la connaissance de tous, ce qui est précieux. Pour justifier plusieurs jours d'arrêt, complétez-la par vos notes quotidiennes et par les relevés officiels.
Ce guide présente des pratiques courantes de chantier. Il ne remplace ni un conseil juridique, ni les règles fixées par votre contrat.